г. Саратов

ДОГОВОР № 63

«20» февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мелиоративные машины», в лице Директора
Гомберга Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Саратовский
машиностроительный завод «Элеватормельмаш», в лице Генерального директора Кудинова
Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства
изготовить:

1.1.1 Редуктор РЧМ 1:50-51 (правое исполнение) - 20 шт. Цена за единицу - 30 ООО руб.
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%).

1.1.2 Редуктор РЧМ 1:50-52 (левое исполнение) - 20 шт. Цена за единицу - 30 000 руб.
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%).

1.2 Сумма договора составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%).

2. Сроки выполнения и порядок оплаты

2.1 Оплата, по настоящему договору производится Заказчиком в виде предоплаты 50% от
суммы договора в течение двух рабочих дней после подписания договора. Оставшиеся 50% от
суммы договора Заказчик оплачивает по факту готовности продукции в течение трех рабочих
дней.

2.1.2. Все оплаты производятся путем безналичного перечисления денежных средств со счета
Заказчика на счет Исполнителя в рублях РФ.

2.2 Срок действия договора с момента подписания до 31.12.2016 г., с возможной пролонгацией.

2.3 Срок выполнения работ: 70 календарных дней с момента поступления оплаты.

2.4 Доставка осуществляется за счет средств Заказчика, с территории завода изготовителя:
г.Саратов, ул. Чернышевская, д. 54

3. Ответственность сторон

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по
данному договору обязательств в соответствии с действующим законодательством. Споры
разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

4. Прочие условия

4.1 Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4.1.1 Договор может быть передан сторонами посредством факсимильной связи, с последующим
обменом оригиналами.

4.1.2 Материал червячного колеса серый чугун.

4.1.3 Гарантийный срок составляет 1 год с момента передачи продукции.

5. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик

ООО "МЕЛИОМАШ"

Адрес: 410012, город Саратов, улица
Вольская, дом 70
Тел.: (8452) 75-92-01
ИНН 6452119771
КПП 645201001

Р/с:40702810721520001067 Банк: Филиал

№6318 ВТБ 24 (ПАО) К/с
30101810700000000955 В РКЦ САМАРА
БИК 043602955 ИНН 7710353606

Исполнитель

ОАО СМЗ «Элеватормельмаш»

Адрес: 410004, г. Саратов,

ул. Чернышевского, 54

Тел.:(8452)29-41-71, 29-42-81

ИНН 6454001711

КПП 645401001

р/с 40702810723000430242

Поволжский филиал АО «Райфайзенбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810300000000847

БИК 042202847

Генеральный Директор

Директор

А.А. Кудинов

С.В. Гомберг

ОАО СМЗ "Элеватормельмаш"

Адрес: 410004,Саратовская обл„Саратов г„Чернышевского ул,54„

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 6454001711	КПП 645401001	Сч. №	40702810723000430242
Получатель ОАО СМЗ "Элеватормельмаш"
Банк получателя ПОВОЛЖСКИЙ Ф-Л АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД		БИК	042202847 30101810300000000847
		Сч. №

Счет № 36 от 20 Февраля 2016 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Мелиоративные машины" Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Мелиоративные машины"

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена (Руб)	Сумма (Руб)
1	Редуктор РЧМ 1:50-51 правый	LLTT	20.000	30,000.00	600,000.00
2	Редуктор РЧМ 1:50-52 левый	ШТ	20.000	30,000.00	600,000.00
				Итого:	1,200,000.00
				в т.ч.НДС:	183,050.84

К оплате: Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

(Кудинов А.А.) (Колесникова Т.Н.)